Договор поставки (образец). Договор поставки икры

Договор поставки продукции, 2018 - Договор поставки товаров, продукции - Образцы и бланки договоров

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г.________________ «___»____________20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте.

2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4. Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров).

4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

5. Права и обязанности поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.

6. Права и обязанности покупателя

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.

6.2. Покупатель вправе:

6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.

Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся.

В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________ _____________________

М.П. М.П.

dogovor-urist.ru

КОНТРАКТ (ДОГОВОР) №

Юридический адрес: 109341, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 18, помещение 6

Почтовый адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе 37, строение 12.

тел +7 (495) 744-03-90 факс +7 (495) 744-03-93

e-mail: [email protected]; [email protected];

www.kamchadal-caviar.ru

Уважаемые господа!

ООО «Камчадал» готов поставить икру лососевую зернистую

Информируем об условиях поставки::

1) Поставка икры лососевой зернистой осуществляется на условиях FCA (аэропорт, таможенный терминал г. Москва).

По просьбе Покупателя, мы готовы отправить икру лососевую зернистую в любой указанный Вами адрес за счет покупателя.

2) Форма оплаты 100% предоплата на счет Продавца, в банке Продавца, валюта – ЕВРО.

3) Количество и темпы поставки каждой партии икры лососевой согласовываются Спецификацией. Годовой график поставки необходимо согласовать.

4) Требования страны покупателя к качеству и маркировке поставляемого товара определяются таможенными и ветеринарными органами страны покупателя, о чем покупатель официальным порядком информирует продавца.

5) Условия хранения икры лососевой минус 4 минус 6 градусов по Цельсию

6) Ориентировочная цена поставляемой икры лососевой зернистой на условиях FCA - Шереметьево - г. Москва .

Фасовка	Вес (брутто)	Кол-во банок	Цена - ЕВРО
ст/б; 1/60 гр.	< 500 кг	8325шт.	2,42
ст/б; 1/60 гр.	> 1000 кг	16650шт.	2,38
ст/б; 1/100 гр.	< 500 кг	2350 шт.	4,1
ст/б; 1/100 гр.	> 1000 кг	4700 шт.	3,9
ж/б; 1/140 гр.	< 500 кг	2950 шт.	5,2
ж/б; 1/140 гр.	> 1000 кг	5900 шт.	5,17
Ст/б;1/300 гр. Русский медведь	500 кг		14,7
Ст/б;1/200 гр. с замком	500 кг		8,95 8,4
Ст/б;1/600 гр. с замком	500 кг		22,7

Генеральный директор / В. В Чугунов/

ООО «КАМЧАДАЛ»

г.Москва .

www.kamchadal-caviar.ru

Об обязании осуществить передачу икры осетровых рыб в счет выполнения обязательств, предусмотренных договором поставки. Правосудие

Обстоятельства: По заключенному между сторонами договору исполнитель обязан был осуществить поставку оплодотворенной икры, полученной от производителей осетровых видов рыб. Договором предусматривалось, что условия, порядок, сроки, объемы поставки оплодотворенной икры должны были определяться дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора и заключаемым не позднее установленного срока. Дополнительное соглашение не было заключено.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку спорный договор не является заключенным, так как заказчик не представил доказательств принятия мер для...

Постановление ФАС Московского округа от 25.11.2009 N КГ-А40/12006-09-П по делу N А40-17611/08-83-111

Дело N А40-17611/08-83-111

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2009 года

Полный текст постановления изготовлен 25 ноября 2009 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Л.А. Мойсеевой

судей Т.В. Федосеевой, Н.Д. Денисовой

при участии в заседании: от истца - В.В. Грушенко, доверенность от 13 ноября 2009 года N 6656-АК/У06, служебное удостоверение

от ответчика - И.В. Киселева, доверенность от 06 октября 2009 года, паспорт

от 3 лица - не явился, извещен

рассмотрев в судебном заседании 16 - 18 ноября 2009 года

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Астраханская рыбоводная компания "Белуга"

на решение от 5 мая 2009 года

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей А.Н. Маненковым

на постановления от 12 августа 2009 года N 09АП-11395/2009-ГК

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятые судьями С.В. Красновой, А.П. Тихоновым, О.В. Савенковым

по иску (заявлению) Федерального агентства по рыболовству

об обязании передать истцу 19 110 000 штук оплодотворенных икринок осетровых видов рыб

к обществу с ограниченной ответственностью "Астраханская рыболовная компания "Белуга"

3 лицо - Федеральное государственное учреждение "Сергиевский осетровый рыбоводный завод"

установил:

решением суда первой инстанции от 14 июля 2008 года удовлетворен иск Федерального агентства по рыболовству к обществу с ограниченной ответственностью "Астраханская рыболовная компания "Белуга", суд обязал ответчика осуществить передачу Госкомрыболовству России 19 110 000 штук икринок осетровых рыб (белуги, осетра и севрюги) в счет выполнения обязательств, предусмотренных договором от 8 августа 2006 года N 13-ВС/2006.

Суд исходил из того, что в соответствии с названным договором, заключенным между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) последний должен был осуществить формирование ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб каспийского бассейна, получить от них половые продукты и использовать их для целей искусственного воспроизводства в рамках выделенной квоты на добычу в 2006 году водных биологических ресурсов в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации.

Суд установил, что данный договор заключен сторонами в рамках распределенной заказчиком исполнителю квоты на добычу (вылов) в 2006 году аналогичных биологических ресурсов в соответствии с уставной деятельностью ответчика - рыболовством. Ответчик обязан был не позднее 20 июня 2007 года осуществить поставку оплодотворенной икры, полученной от производителей осетровых видов рыб, выловленных не позднее 31 декабря 2006 года.

Удовлетворяя иск, суд руководствовался положениями специального Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", статьей 6 Федерального закона "О животном мире", и пришел к выводу, что ответчик реализовал квоту на вылов осетровых видов рыб, но свои встречные обязательства по воспроизводству стада осетровых рыб не исполнил. Суд отверг доводы ответчика о том, что спорный договор следует признать незаключенным. Отсутствие отдельного соглашения об объемах подлежащей поставке оплодотворенной икры, по мнению суда, не являлось основанием для вывода об отсутствии согласованного сторонами объема подлежащей поставке икры.

Постановлениями апелляционного суда от 16 сентября и 17 октября 2008 года решение суда первой инстанции от 14 июля 2008 года было отменено по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием его в отношении прав и обязанностей лица, не привлеченного к участию в деле - ФГУ "Сергиевский осетровый рыбоводный завод", данное лицо привлечено к участию в деле в качестве третьего лица. Спор разрешен по существу по правилам, предусмотренным для первой инстанции арбитражного суда, в иске отказано.

Отменяя решение по вышеуказанным основаниям, суд апелляционной инстанции исходил из того, что в апелляционной жалобе ответчик ссылался на частичное исполнение договора в виде передачи икры привлеченному в качестве третьего лица ФГУ "Сергиевский осетровый рыбоводный завод", находящегося в ведении истца.

Рассмотрев дело, апелляционный суд установил, что в соответствии с заключенным между истцом и ответчиком договором последний должен был поставить на осетровые рыбоводные заводы каспийского бассейна, находящиеся в ведении заказчика, оплодотворенную икру осетровых рыб в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации в объеме не менее 10% от расчетного объема возможного получения оплодотворенной икры осетровых видов рыб каспийского бассейна. Поставка предусматривалась с учетом освоения квоты вылова данных видов рыб в период с 15 августа по 31 декабря 2006 года.

Суд также установил, что исполнитель должен был поставлять икру на осетровые рыбоводные заводы каспийского бассейна, находящиеся в ведении заказчика, а не непосредственно истцу, что следовало и из писем ФГУ "Северо-Каспийское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства", которое, как установил суд, на основании доверенности осуществляло юридические действия от имени истца по данному договору.

Суд апелляционной инстанции исходил также из того, что ответчик и третье лицо заключили договор о совместной деятельности от 25 мая 2007 года N 25/05, предметом которого являлось осуществление совместной деятельности по выращиванию молоди русского осетра из оплодотворенной икры, поставленной ответчиком по данному делу для воспроизводства Волго-Каспийской популяции на производственных мощностях третьего лица. Суд установил такие обстоятельства, как передача ответчиком третьему лицу оплодотворенной икры осетра в количестве 3040 тыс. штук, зарыбление прудов этой икрой, осуществление бонитировки прудов и учет 2,158 тыс. штук молоди осетра.

В связи с установлением приведенных обстоятельств апелляционный суд пришел к выводу, что ответчик выполнил условия договора, заключенного с истцом, поставил 22% оплодотворенной икры от расчетного объема. Суд также исходил из того, что поставка икры должна была производиться не в адрес истца, а рыбоводным заводам, находящимся в ведении истца, а также из того, что в соответствии с условиями договора при неисполнении исполнителем своих обязательств заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать от исполнителя возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств.

Постановлением суда кассационной инстанции от 22 января 2009 года решение и постановление отменены, дело передано на новое рассмотрение в первую судебную инстанцию в порядке пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Причиной отмены судебных актов явилось то, что ни первая, ни вторая судебные инстанции при принятии судебных актов не определили правоотношения сторон применительно к специальным нормам права, регулирующим вылов и воспроизводство рыбных запасов Российской Федерации, не исследовали в полном объеме условия спорного договора, заключенного сторонами по данному делу, в частности, касающиеся условий определения заводов, куда подлежало передавать икру, и условий проведения бонитировки. В связи с этим кассационная инстанция полагала, что судом не установлены все обстоятельства, установление которых необходимо для правильного разрешения данного спора, а также для установления круга лиц, права и обязанности которых могут быть затронуты при принятии судебных актов по данному делу.

Суд апелляционной инстанции не рассмотрел доводы истца о применении специальных норм права, Федеральных законов "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и "О животном мире" и не проверил правильность применении этих законов судом первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением от 5 мая 2009 года, оставленным без изменения постановлением от 12 августа 2009 года, исковые требования удовлетворены, суд обязал общество с ограниченной ответственностью "Астраханская рыбоводная компания "Белуга" исполнить свои обязательства по договору от 8 августа 2006 года N 13-ВС/2006, заключенному с Федеральным агентством по рыболовству, осуществить передачу товара в количестве 19 110 000 штук оплодотворенных икринок осетровых видов рыб.

Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу, что спорный договор является заключенным, что квота на вылов рыбы освоена ответчиком в размере, предусмотренном договором, что подтверждено письмами ООО "Рыбоводная компания "Раскат" (правопредшественник ответчика), что встречные обязательства по сдаче оплодотворенной икры ответчик не выполнил, и установил, что возможность передачи товара - оплодотворенной икры - на момент принятия судебных актов доказана.

С кассационной жалобой обратился ответчик, который просит решение и постановление отменить и направить дело на новое рассмотрение в первую судебную инстанцию. В обоснование отмены судебных актов ссылается на несоответствие вывода суда о заключенности договора имеющимся в деле доказательствам и установленным судом обстоятельствам, поскольку суд установил, что дополнительное соглашение, заключение которого предусматривалось договором в целях определения количества и качества подлежащей сдаче икры, фактически не заключено. Заявитель жалобы указывает, что в договоре рассчитана средняя цифра подлежащей поставке икры, при бонитировке количество подлежащей поставке икры могло существенно измениться, количество икры зависело от качества производителей, добытых ответчиком. Как полагает ответчик, суд должен был сделать вывод о том, что договор является незаключенным ввиду несогласования сторонами объема и качества подлежащего поставке товара, тем более, что договором не определены и заводы, на которые должна была осуществляться поставка оплодотворенной икры.

Заявитель жалобы считает, что вывод суда о возможности ответчика выполнить условия договора о поставке оплодотворенной икры в настоящее время не подтвержден относимыми и допустимыми доказательствами и не соответствует положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Незаверенные светокопии документов, представленные истцом в обоснование возможности исполнения ответчиком обязательств по передаче икринок в соответствии с решением суда от 5 мая 2009 года, и акты бонитировки экспериментального маточного стада осетровых рыб от 5 ноября 2007 года и от 28 ноября 2008 года, по мнению ответчика, отражают не реальное, а прогнозируемое количество икры, которая могла бы быть получена предприятием следующей весной в период икорной компании.

В заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя жалобы изложил те же доводы, что и в жалобе, обратил внимание суда на неисполнение истцом своих обязательств по договору, на отсутствие контроля за выполнением условий договора, а также на то, что договором не предусматривалась обязанность исполнителя извещать заказчика о начале бонитировки. Представитель ответчика указал, что возможность исполнения обязательств по поставке оплодотворенной икры не подтверждена документально, для такой поставки необходимо выполнить все соответствующие мероприятия и учесть конкретные условия соответствующего сезона 2010 года, поскольку сезоны 2008 и 2009 годов закончились.

Представитель истца с доводами жалобы не согласился, обратил внимание суда на факт возбуждения уголовного дела в отношении должностного лица агентства по факту заключения им незаконного договора, обстоятельства неисполнения которого ответчиком являются основаниями заявленного по данному делу иска. Истец указал, что данный договор должен был заключаться на конкурсной основе, однако такой порядок не был соблюден.

Рассмотрев доводы жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным судом обстоятельствам, кассационная инстанция находит обжалуемые судебные акты подлежащими отмене.

Кассационная инстанция полагает, что не все ее указания, данные при направлении дела на новое рассмотрение, учтены судом при повторном рассмотрении спора. Так, кассационная инстанция указывала, что разрешение спора должно быть при применении специальных норм материального права, регламентирующих правоотношения сторон в области рыбоводства. В этой связи кассационная инстанция полагает, что и при повторном рассмотрении дела суд не применил подлежащие применению статьи 29, 32 и 38 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в редакции, действующей по состоянию на день заключения и исполнения спорного договора. При этом суд правильно установил, что договор заключен на основании приказа Федерального агентства по рыболовству Министерства сельского хозяйства от 25 апреля 2006 года "О внесении изменений и дополнений в приказ Росрыболовства от 15 марта 2006 года N 55", в соответствии с которым в перечень организаций, которым были выделены квоты в 2006 году, включен правопредшественник ответчика - ООО "Рыбоводная компания "Раскат". Однако в соответствии с положениями статьи 38 вышеназванного Закона спорный договор при таких обстоятельствах должен был быть заключен по результатам проведения аукциона. Поскольку действительность договора судом не устанавливалась, кассационная инстанция при принятии данного постановления исходит из иных нижеприведенных выводов, которые позволяют признать спорную сделку незаключенной.

Судом установлено, что при заключении договора пунктом 2.1 стороны определили, что исполнитель, в частности, обязан не позднее 20 июня 2007 года осуществить поставку оплодотворенной икры, полученной от производителей осетровых видов рыб, выловленных не позднее 31 декабря 2006 года в рамках выделенной квоты и пригодных для воспроизводства в 2007 году, на осетровые рыбоводные заводы каспийского бассейна, находящиеся в ведении заказчика, по актам приемки-передачи. Договором предусматривалось, что условия, порядок, сроки, объемы поставки оплодотворенной икры должны были определяться дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора, и заключаемым сторонами не позднее 1 мая 2007 года после проведения бонитировки.

При заключении договора предмет сделки определялся на основании выписки из протокола заседания биологической секции Ученого совета ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии", в которой рассчитаны объемы возможного получения оплодотворенной икры осетровых рыб Каспийского бассейна. Объем и качество подлежащей поставке икры, перечень заводов, на которые подлежит поставка икры, как установлено договором, стороны должны были определить после проведения бонитировки при заключении дополнительного соглашения. В этой связи доводы суда о неисполнении ответчиком своих обязательств по проведению бонитировки с участием агентства и вследствие этого невозможности заключения соглашения об объеме и качестве подлежащей сдаче продукции по вине ответчика не могут быть признаны соответствующими установленным судом обстоятельствам.

В соответствии с пунктом 2.2 договора в обязанности заказчика входило, в частности, обеспечение проведения приема, бонитировки и отбора выловленной рыбы в целях формирования из нее исполнителем ремонтно-маточного стада и принятия в 2007 году оплодотворенной икры. Заказчик в свою очередь обязан был проверять выполнение ответчиком условий договора, в том числе контролировать вылов осетровых видов рыб, их дальнейшее содержание с использованием собственных производственных мощностей и получение исполнителем половых продуктов от сформированного ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб. В этой связи отсутствие представителя агентства при проведении бонитировки не могло послужить препятствием для заключения названного выше дополнительного соглашения. Бонитировка, хоть и без участия истца, проводилась, следовательно, возможность заключения дополнительного соглашения, как это предусматривалось договором, имела место. Доказательства принятия истцом мер для заключения дополнительного соглашения в целях определения предмета договора в деле отсутствуют, факт принятия таких мер суд не установил.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований или возражений. По мнению кассационной инстанции, истец по данному делу, требуя исполнить договорные обязательства ответчика, не доказал, что между сторонами, как это предусмотрено статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, а также не доказал объем подлежащего исполнению обязательства. Кроме того, в соответствии с условиями договора ответчик обязан был поставлять икру на осетровые заводы Каспийского бассейна, находящиеся в ведении заказчика (истца), однако перечень конкретных заводов, в адрес которых ответчик должен был поставлять товар, в договоре не определен. Истец не указывает, в адрес каких получателей икры должен был поставлять продукцию ответчик, эти обстоятельства суд не установил.

В связи с изложенным кассационная инстанция полагает, что вывод суда о том, что спорный договор является заключенным, не может быть признан соответствующим имеющимся в деле доказательствам и установленным судом обстоятельствам.

Ввиду того, что спорный договор не может быть признан заключенным, возмещение причиненных ответчиком убытков могло быть взыскано с исполнителя в соответствии со специальными нормами права, регламентирующими рассматриваемые правоотношения. Истец не лишен возможности потребовать возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам в связи с обстоятельствами данного дела.

Статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязательность судебных актов. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для всех субъектов правоотношений на всей территории Российской Федерации. Кассационная инстанция полагает, что принятые по данному делу судебные акты не отвечают принципам исполнимости ввиду неопределенности предмета договора, об обязании исполнения которого предъявлен иск. Кроме того, в деле отсутствуют доказательства наличия у ответчика товара, который следует передать истцу.

При таких обстоятельствах кассационная инстанция находит возможным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принять новый судебный акт об отказе в иске.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение от 5 мая 2009 года по делу N А40-17611/08-83-111 Арбитражного суда города Москвы и постановление от 12 августа 2009 года N 09АП-11395/2009-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда отменить.

В иске отказать.

Председательствующий судья Л.А.МОЙСЕЕВА

Судьи Т.В.ФЕДОСЕЕВА Н.Д.ДЕНИСОВА

www.pravosudie.biz

Договор поставки (образец)

ДОГОВОР №__________

1. Предмет Договора

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания ЮниАпекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора _____________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________ действующего на основании __________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, продукцию, оговоренную в развернутой номенклатуре (ассортименте), в дальнейшем «Товар».

1.2. Поставка Товара осуществляется на основании заказа Покупателя и по накладным Поставщика. Заказ должен содержать наименование, количество и ассортимент Товара, требуемого Покупателем к поставке, а также отгрузочную разнарядку с указанием места передачи Товара, Получателя и иных, необходимых сведений для организации доставки и вручения Товара.

1.3. Цена Товара и общая сумма поставки определяются на каждую поставку и

указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. В течение срока действия настоящего Договора Товар может поставляться отдельными партиями. Под отдельной партией Товара Стороны понимают наименование и количество Товара, поставляемого по одной товарной накладной. Спецификация на первую поставку Товара согласовывается Сторонами в день подписания настоящего Договора.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.

2.2. Доставка осуществляется либо транспортом Поставщика, либо путем самовывоза транспортом Покупателя (Грузополучателя). Согласование способа доставки согласовывается Сторонами в Спецификации.

2.3. Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке за два рабочих дня до предполагаемой поставки Товара. В уведомлении Поставщик указывает Грузоотправителя.

2.4. Отгрузку в адрес Покупателя Поставщик начинает только после поступления на свой расчетный счет денежных средств от Покупателя, в полной сумме, указанной в счете на оплату.

По соглашению Сторон отгрузка может быть осуществлена до уплаты Покупателем полной стоимости Товара. Оговорка о таком соглашении Сторон должна содержаться в Спецификациях.

2.5. Поставщик после доставки Товара до места приемки, указанного Покупателем, обязан немедленно уведомить последнего о доставке.

2.6. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара на место получения, указанное Покупателем в Заказе (п.1.2.).

2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара при условии его полной оплаты. Риск случайной гибели или порчи Товара лежит на Стороне, у которой фактически находится Товар.

2.8. Обязанность Поставщика передать (вручить) Товар считается исполненной с даты передачи Покупателю Товара и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной, а если Покупатель (Грузополучатель) не исполнил свое обязательство по приемки Товара в срок, указанный в п.6.2.2., то обязанность Поставщика считается исполненной с даты доставки Товара в место, указанное Покупателем либо с даты готовности Товара к отгрузке.

2.9. Продукция поставляется в сроки, указанные в Спецификациях. Поставщик принимает заказы на срочное изготовление и поставку Товара, если для этого имеются соответствующие производственные возможности, о чем уведомляет Покупателя.

3. Цена Товара и порядок финансовых расчетов

3.1. Цена Товара не включает в себя и иные расходы Поставщика по доставке Товара, которые Покупатель оплачивает дополнительно на основании счета Поставщика по ценам, согласованным Сторонами в Спецификации.

3.2. По соглашению Сторон возможны и иные способы оплаты поставляемого Товара.

4. Качество Товара

4.1. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и паспортах, передаваемых Покупателю одновременно с Товаром.

5. Приема Товара

5.1. Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству производится на основании данных, указанных в накладных и сертификатах качества в день поставки (отгрузки) Товара.

5.2. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением Сторон.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Покупатель вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика поставки Товара в количестве и ассортименте, оговоренном Сторонами в Спецификации, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Оплатить Товар и его доставку в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором и Спецификациями.

6.2.2. Принять переданный ему Товар или организовать его приемку Грузополучателем в день доставки, указанный в п.2.7. настоящего Договора.

6.2.3. Оплатить стоимость ответственного хранения Товара, в случае если Товар не был принят Покупателем (Грузополучателем) в день доставки Товара.

6.2.4. В день приема Товара убедиться в соответствии количества и качества Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству и/или качеству составить акт, подписанный представителями Сторон.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать от Покупателя оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификаций.

6.3.2. По согласованию с Покупателем поставить Товар досрочно в случае наличия возможностей.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Передать Покупателю Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.

6.4.2. Передать Товар в количестве и ассортименте, предусмотренных в Спецификациях, в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.3. Передать Товар в соответствующей таре.

6.4.4. Передать Покупателю вместе с Товаром всю необходимую и относящуюся к нему и его поставке документацию.

6.4.5. Передать Покупателю счет-фактуру не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки.

6.4.6. В разумные сроки устранить недостатки и несоответствия, указанные в акте, составленном Сторонами в соответствии с п. 6. 2. 4. настоящего Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, установленных настоящим Договором и Спецификациями (при отгрузке Товара до его полной оплаты) Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от оставшейся суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 30 % стоимости этого Товара.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, недопоставки Товара, указанных в настоящем Договоре и Спецификациях, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок, недопоставленного Товара.

7.3. Уплата санкций не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. За несвоевременное или недобросовестное исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» ________________года.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны стараются урегулировать путем переговоров.

9.2. При не достижении соглашения в ходе переговоров Стороны разрешают спорные вопросы в претензионном порядке. При этом срок рассмотрения претензии, заявленной одной из Сторон, не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней.

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров и предъявления претензий, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд г. Пермь.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны или военных действий или запретов компетентных государственных органов или органов местного самоуправления, возникших после заключения настоящего Договора, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору для Стороны, испытывающей воздействие таких обстоятельств, отодвигается на срок действия таких обстоятельств и ликвидации их последствий.

10.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены документом Торгово-промышленной палаты РФ.

10.4. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 2 (Двух) календарных месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии письменного предупреждения об этом другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней.

11. Прочие условия

11.1.Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития хозяйственных связей.

11.2.Уведомления Сторон может осуществляться телефонограммой, телеграммой, телексом, посредством факсимильной связи, письмом, направляемом либо курьером, либо почтовым отправлением. В случае направления уведомления любым из вышеперечисленных способов (кроме письма) оно должно быть подтверждено документом, совершенным в письменной форме за подписью уполномоченного лица.

11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам поставок теряют юридическую силу.

11.4. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

11.6. Спецификации к настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон и должны содержать ссылки на номер и дату заключения настоящего Договора и являются неотъемлемой частью

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. Реквизиты

Поставщик: ООО «ТК ЮниАпекс»	Заказчик:
ИНН/КПП 5904240904/590401001	ИНН/КПП
Юридический адрес 614016, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева 50а	Юридический адрес Почтовый адрес
Р/сч.: 40702810703000007756	Р/сч.:
БИК 042202803	БИК
Банк Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород	Банк
Корр.счет 30101810700000000803	Корр.счет
Телефон (342) 243-05-73	Телефон
E-mail [email protected]	E-mail
Подпись Директор ______________________________	Подпись ___________________________________